Algemene voorwaarden Julie Van Beek Interieurstudio

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van Julie Van Beek Interieurstudio, met zetel te 2980 Zoersel, Dorp 27/b5 en ondernemingsnummer BE 1029.939.565, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Door de goedkeuring van de offerte verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Indien de opdrachtgever een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, blijven de dwingende wettelijke bepalingen ter bescherming van consumenten integraal van toepassing en primeren deze op eventuele strijdige bepalingen in huidige voorwaarden.

2. Geldigheid van de offerte

Offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen vanaf de offertedatum, tenzij anders vermeld.

Na het verstrijken van deze termijn behoudt Julie Van Beek Interieurstudio zich het recht voor om prijzen en voorwaarden te herzien.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke goedkeuring (incl. per e-mail) van de offerte door de opdrachtgever.

Vanaf dat moment worden de werkzaamheden ingepland en opgestart.

4. Inhoud en omvang van de opdracht

De opdracht omvat uitsluitend de prestaties zoals beschreven in de offerte. Wijzigingen, bijkomende prestaties of uitbreidingen van de opdracht worden afzonderlijk aangerekend na overleg met de opdrachtgever.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, omvat de opdracht geen werfopvolging, coördinatie van aannemers of controle op de uitvoering.

5. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en correct aanleveren van alle noodzakelijke informatie.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, staat Julie Van Beek Interieurstudio niet in voor de definitieve opmetingen op de werf.

De opdrachtgever of de door hem aangestelde aannemer blijft verantwoordelijk voor het controleren van alle afmetingen vóór de bestelling, productie of uitvoering van de werken.

Indien Julie Van Beek Interieurstudio haar ontwerpen baseert op afmetingen, plannen of andere gegevens die door de opdrachtgever of derden werden aangeleverd, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, vertragingen of bijkomende kosten die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of niet-gecontroleerde gegevens.

6. Ontwerpwijzigingen

Tenzij anders vermeld omvat de offerte:

• één ontwerpronde
• één correctieronde

Bijkomende revisies of nieuwe ontwerpvoorstellen worden gefactureerd aan €65/uur of via afzonderlijke offerte.

7. Levertermijnen

Opgegeven levertermijnen zijn indicatief en afhankelijk van:

• tijdige input van de opdrachtgever
• externe factoren

Vertragingen geven geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. Prijzen

Alle prijzen zijn:

• exclusief btw
• exclusief verplaatsingskosten (tenzij anders vermeld)

Verplaatsingen tot en met 25 km enkele reis vanaf het kantooradres van Julie Van Beek Interieurstudio zijn inbegrepen. Voor verplaatsingen vanaf meer dan 25 km enkele reis wordt een kilometervergoeding van €0,50/km aangerekend, berekend over de volledige heen- en terugrit.

9. Betalingsvoorwaarden

Facturen zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Bij niet-betaling op de vervaldag:

Voor ondernemingen (B2B)

• is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd volgens de wettelijke interestvoet voor handelstransacties
• en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag (minimum €75)

Voor consumenten

• bij niet-betaling op de vervaldag wordt eerst een kosteloze ingebrekestelling verstuurd overeenkomstig Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht
• indien de betaling uitblijft na afloop van de wettelijke wachttermijn, zijn nalatigheidsinteresten en een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen

Bij laattijdige betaling behoudt Julie Van Beek Interieurstudio zich het recht voor:

• verdere werkzaamheden op te schorten
• of de overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst

10. Annulering

Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever na schriftelijke goedkeuring van de offerte:

• vóór aanvang van de werkzaamheden is een forfaitaire administratieve kost van 20% van het offertebedrag verschuldigd
• na opstart van de werkzaamheden worden alle reeds uitgevoerde prestaties en gemaakte kosten aangerekend
• indien de ontwerpfase reeds substantieel of volledig werd uitgevoerd, blijft het volledige bedrag van de opdracht verschuldigd.

Voor consumenten geldt dat eventuele schadevergoedingen steeds beperkt blijven tot hetgeen wettelijk is toegestaan.

11. Intellectuele eigendom

Alle ontwerpen, tekeningen, visualisaties, renders en andere documenten blijven exclusieve eigendom van Julie Van Beek Interieurstudio.

De opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht, beperkt tot het doel waarvoor de ontwerpen werden gemaakt.

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming:

• ontwerpen te reproduceren
• te verspreiden
• commercieel te exploiteren
• of te hergebruiken voor andere projecten

12. Visualisaties en ontwerpvoorstellen

3D-beelden, fotorealistische renders en visualisaties zijn louter indicatief.

Afwijkingen in:

• kleuren
• materialen
• texturen
• afmetingen

zijn mogelijk en kunnen geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid.

13. Leveranciers en aankopen

Aankopen van meubels, materialen en andere producten gebeuren in principe rechtstreeks tussen de opdrachtgever en de gekozen leverancier.

Julie Van Beek Interieurstudio kan, indien overeengekomen, ondersteuning bieden bij het opvragen van offertes, de selectie van leveranciers, het plaatsen of opvolgen van bestellingen en/of de coördinatie van leveringen.

Voor deze diensten kan een afzonderlijke vergoeding of commissie worden aangerekend zoals opgenomen in de overeenkomst of offerte.

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, treedt Julie Van Beek Interieurstudio hierbij niet op als verkoper van de goederen.

De koopovereenkomst met betrekking tot de aangekochte producten komt steeds tot stand tussen de opdrachtgever en de leverancier.

Julie Van Beek Interieurstudio is niet aansprakelijk voor:

• fabricagefouten, gebreken of kwaliteitsproblemen van aangekochte goederen;
• garanties verleend door leveranciers of fabrikanten;
• wijzigingen in prijzen, beschikbaarheid of leveringstermijnen door leveranciers;
• vertragingen, schade of tekortkomingen bij levering, behoudens in geval van eigen opzettelijke fout of zware nalatigheid.

Klachten met betrekking tot producten of leveringen dienen in eerste instantie rechtstreeks aan de betrokken leverancier te worden gericht.

Julie Van Beek Interieurstudio zal, indien dit binnen haar opdracht valt, redelijke ondersteuning bieden bij de verdere opvolging ervan.

14. Aansprakelijkheid

Julie Van Beek Interieurstudio is enkel aansprakelijk voor rechtstreekse schade die het gevolg is van een bewezen fout.

De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de betreffende opdracht.

Elke aansprakelijkheid voor:

• indirecte schade
• gevolgschade
• winstderving

wordt uitgesloten, alsook uitvoeringsfouten van derden, technische beperkingen, prijswijzigingen van leveranciers of wijzigingen aan producten die buiten haar controle vallen.

Voor consumenten geldt deze beperking slechts voor zover wettelijk toegelaten.

15. Overmacht

Julie Van Beek Interieurstudio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of niet-uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot:

• ziekte
• pandemieën
• stakingen
• leveringsproblemen
• technische storingen

16. Publicatie en referenties

Julie Van Beek Interieurstudio behoudt zich het recht voor om:

• ontwerpen
• renders
• foto's van gerealiseerde projecten

te gebruiken voor portfolio, website en promotionele doeleinden.

Er wordt geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever gedeeld zonder toestemming.

De opdrachtgever kan hiertegen vooraf schriftelijk bezwaar maken.

17. Herroepingsrecht (consumenten)

Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten met een consument, heeft deze het recht om binnen 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen.

Indien de uitvoering van de opdracht reeds is gestart met uitdrukkelijke toestemming van de consument, vervalt dit herroepingsrecht.

18. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

Bij geschillen:

• voor ondernemingen: zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd
• voor consumenten: zijn tevens de wettelijk bevoegde rechtbanken van hun woonplaats bevoegd

Laatst bijgewerkt: 6 oktober 2026